下面是小编为大家整理的责令停工通知书例文（完整）,供大家参考。
责令停工通知书范文
你有见过责令停工通知书吗?你知道责令停工通知书的内容包含有哪些?下面学习啦小编给大家带来责令停工通知书范文，供大家参考!
责令停工通知书范文一
致：项目部
你项目部施工的工程，经年月日检查，发现存在重大安全隐患：根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你项目部：立即停止部位的施工。
整改完毕后将整改情况用安全隐患整改反馈单回复报送公司，公司再组织人员进行复查合格后方可恢复施工。
特此通知。
检查人：
年月日
责令停工通知书范文二
xx 单位：
你单位 xx 工程，经查存在以下重大隐患：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：
□立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并
填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。
(以上打勾项为唯一选项)
在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。
xx 县公路管理局
接收人签名：
检查人签名：
年 月 日
责令停工通知书范文三
________________：
你 单 位(人)________________________________________，违反了________________________的规定,依据______________的规定,现责令你单位(人)于___年__月___日起停业整顿;予以改正。
被处罚单位人如对以上行政处罚不服,可于 60 日内向___________提起行政复议,也可于___月内向人民法院提起诉讼。
__________工商行政管理局
______年______月______日
责令停工通知书范文相关文章：
1.停工通知书范文 3 篇
2.停工通知书模板
3.停工通知书范文 3 篇
4.停工通知书范本
5.停工通知书范文
6.停业整顿通知书范文 3 篇
7.停工整改通知书范本